更新时间:2022.06.16
(1)发包人不按时支付工程预付款的; (2)发包人不按合同约定支付工款,导致施工无法进行的; (3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款的; (4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
建设工程竣工后发包人应该签字确认竣工结算资料,按照规定交至审计部门进行审计,发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。
建设工程合同双方违约责任的认定标准: 1、如果不能根据双方提供的证据材料确定工程质量责任的相关问题,应委托具有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定; 2、如果工程质量因承包人的原因不符合约定,发包人可以根据工程质量问题的严重程度相应降低工程价格;
工人和建设单位之间形成劳动合同关系且属于工伤的,工人应享受工伤保险待遇;因用人单位以外的第三人侵权造成其人身损害,可以请求第三人承担民事赔偿责任。
对工程合同中的违约条款的设定,要需要根据工程的具体内容、可能出现的违约情形,收双方通过协商的方式来确定,是没有固定的可以直接套用的表述的。当事人既可以在合同中约定违约的责任形式,也可以约定违约责任的范围及损失的计算方法。具体表现在当事人可事
工程监理单位的责任: 1.未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的; 2.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的; 3.施工单位拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告的; 4.未依照法律、法规和
对工程质量负责的主要是建筑单位。建筑单位在对建筑工程进行施工建设的时候,应该严格把控建筑工程的质量。监理单位代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。
对工程质量负责的主要是建筑单位。建筑单位在对建筑工程进行施工建设的时候,应该严格把控建筑工程的质量。监理单位代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。
建设工程承包人承担的责任如下: 1、按合同约定的日期准时进入施工现场,按时开工; 2、接受发包人的监督; 3、确保建设工程质量达到合同约定的标准; 4、发包人经检验验收未按期付款的,承包人可以催告,经催告仍未付款的,承包人可以要求人民法院解
建设工程合同发包人应当承担下列责任: 1、做好施工前的一切准备工作,确保施工承包商准时进入施工现场; 2、向承包人提供符合质量的材料和设备,因提供的材料质量有缺陷和设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应当承担责任; 3、检查工程质量、
1、根据疫情防控要求,建设工程停工或者迟延复工,由此导致逾期竣工的,施工人可以不可抗力为由主张免除或者部分免除逾期竣工的违约责任。 2、但其应按合同约定的程序,及时向监理、业主方提交相应签证单,办理相关确认手续。
建设单位和施工单位的区别如下: 1、两者的角色定位不同 建设单位就是业主,出钱并监督施工的,相当于地主;施工单位是承揽项目,负责施工的,相当于长工; 2、两者的定义不同 建设单位是指建筑工程的投资方,对该工程拥有产权。建设单位也称为业主单位