您的位置:法师兄 > 法律常识 > 房产纠纷法律常识

建设工程质量纠纷起诉书范文

更新时间:2022.03.23

专题首页 法律短视频 律师说法 专业问答
行动指南
建筑工程在施工的过程中除了要注意施工安全外,最重要的是要保证工程的建设质量,工程质量关系到建筑以后的使用安全,所以工程的质量一定要符合相关的法律规定,那么工程质量纠纷起诉书是怎样的下面为读者进行解答。 工程质量纠纷起诉书 民事起诉状 原告:**市**溶剂有限公司 法定代表人:申**经理 被告:**市建筑工程三公司**分公司 法定代表人:尤**经理 诉讼请求 1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元; 2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额); 3、诉讼费等由被告承担; 事实与理由 二00四年二月二十五日,原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定:由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程,合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日,但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸,2005年1月29日,双方又签定一份《工程进度协议》约定:“土建以及安装工程未完部分,自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工,每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工,也没有正式交工验收,有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下,原告于2005年5月19日点火试车,至此被告又延期60日,被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中,原告发现该工程存在严重的质量问题,但被告也不按照合同约定尽维修责任,导致原告产出废品损失439732.10元,工程维修损失124013.67元,停产损失1143320元,共计损失1707065.77元。另外,该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题,致使工程多处出现塌方和裂纹,给原告造成巨大经济损失。为此,原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定,其损失另行计算。 综述:被告不讲诚信,一再违反合同,是严重的违约行为,应当承担违约责任,造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯,特向人民法院提起诉讼,请求依法判决。 此致 **县人民法院 具状人:**市**有限公司 二00八年x月二十三日
律师普法
  • 租赁纠纷起诉书范文
    租赁纠纷起诉书范文

    在没有协议管辖的情形下,原告准备起诉状到被告所在地法院或者合同履行地法院起诉;法院受理起诉材料;对于符合起诉条件的,会在七日内立案;立案后,原告预交诉讼费用。

    2021.01.06 1,203
  • 山林土地纠纷起诉书范文
    山林土地纠纷起诉书范文

    山林土地纠纷起诉书范文:原告和被告的:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。请求事项:(写明向法院起诉所要达到的目的)。事实和理由:(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据,包括证据情况和证人姓名及联系地址)。

    2020.07.06 1,021
  • 建设工程如有纠纷怎么样起诉
    建设工程如有纠纷怎么样起诉

    建设工程有纠纷的,应当按照以下方法来起诉:1、当事人应当向人民法院提交起诉状,同时向人民法院递交相应的证据,其中,起诉状的格式应当符合法律的规定;2、人民法院受理案件后,应当对起诉状进行审查,符合起诉条件的,人民法院应当立案审理,不符合起诉

    2022.04.13 553
专业问答
  • 建设工程质量纠纷, 我已经起诉, 对方确认工程质量问题你能胜诉吗?

    1、从你们双方签订的合同来看,属于建设工程施工合同。而且对方多名亲属在该法院工作,换个法院审理对你更有利。 2、对方已经将该部分房屋卖与他人,并交付使用,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,法院

    2022-01-21 15,340
  • 工程质量的建设工程纠纷反诉状怎么处理?

    反诉人(本诉被告): 被反诉人(本诉原告): 反诉人就一案,对被反诉人提起反诉。 反诉请求:要求物管整改后再交纳2个月的物业管理费 事实和理由:物业管理公司的管理达不到我与它所签的协议所说的服务管理质

    2022-07-25 15,340
  • 建设工程的质量纠纷如何处理?建设工程有质量问题如何处理

    建设工程的质量纠纷如何处理?建设工程有质量问题如何处理?质量纠纷如何处理质量是建设工程的生命。在诸多建设工程施工合同纠纷的案件中,双方往往围绕工程质量进行辩论,包括是否符合质量标准、造成质量问题的责任

    2022-10-13 15,340
  • 哪些不属于建设工程质量投诉范围

    一般情况下,业主应首先到房屋所在物业管理公司进行投诉,由他们负责协调建设单位进行现场勘察和组织保修。如果物业管理公司协调未果,根据属地化管理的原则可以到工程所在地的工程质量监督机构进行投诉。而超过保修

    2022-03-12 15,340
法律短视频
  • 建设工程质量监督机构是谁 01:46
    建设工程质量监督机构是谁

    建设工程的质量监督由建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施,建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。

    1,899 2022.04.17
  • 建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定 00:55
    建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定

    关于建设工程施工合同纠纷的管辖权确定,有如下两种不同的情形: 1、合同约定存在有效仲裁条款的,依法属于《民事诉讼法》第一百二十四条,双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉,人民法院应当告知原告向仲裁机构申请仲裁的情形,该案应

    802 2022.04.15
  • 建筑工程质量合格标准 01:23
    建筑工程质量合格标准

    合格的建筑工程,要经过验收小组的验收,并且工程监督机构对工程合同的履行情况,和执行工程建设强制性标准的情况、工程的质量和相关单位提供的档案资料,进行审核和查验。查验合格后,验收小组和施工组签字了就合格了。 具体包括,承包方向发包方提交带有总

    1,125 2022.04.17
房产纠纷不同阶段法律问题导航
建设工程质量纠纷起诉书范文
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?