合同中工程发包方违约怎么办

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运

合同纠纷一般有和解、调解、仲裁和诉讼这四种解决方式。当事人不愿意和解、调解或和解、调解不成的，可以按仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以按仲裁协议向中国仲裁机构或其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，那

工程合同对违约金约定不明的，可以就违约金的有关事项制定补充协议，没有达成协议的，违约方赔偿对方因违约所造成的损失。 根据《民法典》第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充

因发包人未按合同约定支付进度款或提供原材料、设备、场地和技术资料，承包人能否要求延期工期，即承包人对发包人先前履约的抗辩权能否得到支持。承包人可以顺延工期，即有权顺延工期。承包人不能证明自己提出了延长工期的要求，发包人迟延支付工程款情节轻微

(1)发包人不按时支付工程预付款的； (2）发包人不按合同约定支付工款，导致施工无法进行的； (3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款的； (4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

一般情况下，如果承包合同单方违约的，那么违约方通常是需要根据合同中约定的赔偿金额来进行赔偿的。如果当事人双方并没有在合同中约定好违约金额，那么可以按法定条款来进行支付，但是不会超过实际损失额的百分之三十。违约金确定后，违约方就要履行违约赔偿

工程合同发包违约责任都有：发包人在建设工程竣工合格后，必须按约定接受该建设工程并且支付价款；因为发包人导致建设工程停工或者是建设进度减缓的，承包人可以要求赔偿等各种违约责任。

如果一方违约，依照《民法典》的相关规定，另一方当事人有权要求对方承担违约责任，违约责任包括两方面，一是当事人有权要求对方当事人继续履行。其次，如果因违约行为给当事人造成了损失，当事人可以要求违约方赔偿。因此如果出现了一方违约的情况，首先要看

甲方违约的，乙方可以主张其承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。具体选择何种责任方式，由非违约方根据合同性质来自行选择。如果甲方已经构成根本违约，或者预期违约，乙方可以直接单方解除合同，并要求甲方承担违约责任。如果因甲方的违约导

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、

合同有约定的，按照约定赔偿;合同没有约定的，按照因违约造成的损失赔偿，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。

对方违约，守约方可以要求违约方按照合同约定或法律规定承担违约责任。 如果当事人约定了违约金可以要求对方支付违约金,如果没有约定可以要求对方赔偿你的损失,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同

工程合同违约金的规定： 1、当事人可以约定一方违约时，应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约造成的损失赔偿额的计算方法。 2、约定的违约金不得过分高于或者过分低于实际损失。