水电站分包工程合同-工程合同纠纷问题在线咨询-法师兄

行动指南

6作为增拨工程款的依据。8.6工程结算办法按甲方与业主签订合同的有关条款和现行的有关定额及规定执行，预、结算造价以甲方与业主认定的有资质的中介机构最后审定数为准。乙方在工程完工后，应整理好有关质量技术资料交甲方备案并配合甲方做好交工的完善手续。8.7乙方应在工程完工验收合格后5 日内提出结算，报送甲方，由甲方统一在工程竣工后提交业主审定确认。未在规定时间内提交结算视同放弃结算权利，甲方有权自行与业主办理结算，其结果乙方必须认可。8.8施工过程中按国家税收法规和有关规定应交纳的所有税费，由甲方从分包工程款中代扣代交，并列入乙方施工成本。8.9乙方所拖欠的人工、材料等费用应及时支付，如因此而发生的诉讼，法院查封甲方帐户的，损失由乙方承担，且甲方有权依照法院判决书应付的款项在乙方的工程款中扣除代为支付。九、争议：合同在履约期间，双方发生争议时，在不影响工程正常施工的前提下，双方可采取协商解决或由有关部门进行调解。经过协商调解不成时可向工程所在地法院起诉。十、保修期：10.1保修期的计算应从工程交付业主之日起计算。10.2具体保修内容及要求按工程总承包合同的工程保修条款执行。10.3在合同规定保修期内出现质量问题或甲方接到业主投诉，乙方接到通知后必须在48小时内进行维修处理，如乙方不按规定时间进场处理，甲方有权另行安排人员维修，费用从乙方的保修金内按双倍扣除，并不能免除乙方保修责 7任。十一、合同附件：专业工程分包施工安全管理责任书十二、其他条款：12.1如在约定时间内乙方未进场施工，则合同自动解除，不追究双方责任。12.2凡属甲、乙双方在以上合同条款中未尽事宜可在此条款中协商制定。十三、合同的签订：13.1本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。13.2本合同一式 6份，甲方执5份，乙方执1份，自双方签字盖章之日起生效，工程款结付清后自动失效。发（总）包方（盖章）承（分）包方（盖章）单位名称（章）：单位名称（章）：单位地址：单位地址：法定代理人：法定代理人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：联系人：联系人：电话：电话：税号：税号

相关专题推荐: 水电站分包合同范本分包合同怎么签

律师普法

水电安装包工包料合同怎么写
水电安装包工包料合同写法，一般包括发包方、承办方、工程概况、具体时间、工程名称、工程地点、工程规模、承包范围、承包方式、工期、工程质量和验收标准、合同价款和支付方式、施工要求、安全要求、违约责任等内容，然后双方签字写上日期即可。承包人在合同

2021.12.11 564
弱电工程包括哪些分项工程
弱电工程包括的分项工程：一、电话通信系统；二、计算机局域网系统；三、音乐/广播系统；四、有线电视信号分配系统；五、视频监控系统。

2020.06.03 1,026
水电站清淤违法吗
具体问题具体分析。 1、帮水电站清理清库区淤泥积砂石。这就要看你出于什么目的。如果没有通过河道管理局的批准，你又以卖砂石盈利为目的来清理。这就属于违法采砂。如果是河道管理局批准，水电站雇佣你们清理。这属于正常施工。不违法。 2、征得当地县以

2020.07.06 445

专业问答

想承包小区水电工程，想知道小区水电工程承包合同。
小区水电工程承包合同具体内容如下甲方：（发包方）乙方：（承包方）本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条工程概况1．施工地点：闻喜县信达花园二期 16、17楼（原工具厂）2．工期：_

2023-07-22 15,340
怎么写水电工程发包合同
水电工程发包合同范本的内容包括： 1.首先写明发包方(甲方)与承包方(乙方)信息 2.概述：本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 3.具体内容：工程概况(1)、工程名称：(2)工程地

2023-02-27 15,340
建筑工程水电承包合同有哪些
发包方(全称)：***(以下简称甲方)承包方(全称)：***(以下简称乙方)为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行

2021-09-01 15,340
工程水电安装承包合同哪里找到
现在已经是网络时代了，像工程水电安装承包合同范本直接在网上找就可以了。

2022-07-02 15,340

法律短视频

01:09
小水电站被拆怎么补偿
小水电站被拆怎么补偿具体如下： 1、补偿的原则是，依法依规，科学论证，合理补偿。通常情况下，达到设计使用年限的小水电站不予补偿，已建成运行小水电站补偿费用中应扣除其运行期间发电利润； 2、补偿费用匡算及资金筹措；小水电站退出拆除补偿费用应当

4,283 2023.02.18
01:07
合伙包工程合同怎么写
合伙包工程合同应当这样写：1、合伙的项目情况，以及场所的地点在哪里；2、合伙的经营范围；3、合伙人的相关信息，包括其姓名、性别、住所和联系方式；4、合伙人的出资金额，以及出资方式，还是缴纳出资的时间；5、双方关于利润的分配方式，还有亏损后如

1,805 2022.05.11
01:13
工程转包合同是否合法
转包包括两种情形，即全部转包和肢解分包，不管是什么情形，转包都是非法的。工程转包是不合法的，因此签订的转包合同不会受到法律的保护。我国法律规定，承包单位不能把其承包的全部建筑工程都转包给别人，也不能把其承包的全部建筑工程进行分解以后，采

1,767 2022.04.15

房产纠纷不同阶段法律问题导航

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐