更新时间:2022.04.26
承包工程签订合同的注意事项如下: 1、合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致; 2、合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同; 3、工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准; 4、发包人、承包人双方应约定承包人提供施工组织
工程合同逾期的违约金上限指的是当事人在工程合同中约定的数额不能超过实际损失的百分之三十。如果超过该比例的,当事人可请求法院或者仲裁机构适当地予以减少。
违反建设工程承包合同的法律责任有:承包方拖延工期;工程质量不符合合同规定;逾期交付等情形;有发包方未按合同规定提供原材料、设备、场地、资金等,不支付价款等情形。
建设工程合同处理纠纷的方式如下: 1、和解,和解是指当事人因合同发生纠纷时,可以再次协商,在尊重双方利益的基础上就纠纷达成一致,从而解决纠纷的方式; 2、调解,调解是指在第三人的主持下,通过说服教育等方式解决当事人之间的合同纠纷; 3、仲裁
工程承包合同签订的原则有: 1、合同当事人的法律地位平等; 2、当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预; 3、遵循公平原则确定各方的权利和义务; 4、遵循诚实信用原则; 5、遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不得扰乱社
证据包括: (一)当事人的陈述。 (二)书证。 (三)物证。 (四)视听资料。 (五)电子数据。 (六)证人证言。 (七)鉴定意见。 (八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是: 1、建筑工程的工程量增加; 2、发包人变更了工程设计; 3、发包人没有按合同约定提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 6、
在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形: 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人
建设工程施工合同以房抵工程款的纠纷属于建设工程施工合同纠纷。合同纠纷,是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人的所有争议。
工程竣工后发现施工合同无效的,牵涉到的主要就是工程款的结算问题,对于此要分两种情况: 一、建设工程竣工验收合格的。此种情形下,承包人可以向发包人要求按照合同约定支付工程价款,发包人拒绝的,承包人可以向有管辖权的法院提起诉讼,请求法院判决发包
工程竣工验收的应具备的条件人如下: (1)完成了工程设计和合同约定的各项内容; (2)施工单位对竣工工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师项
建筑工程合同是指一方约定完成建设工程,另一方按约定验收工程并支付一定报酬的合同,属于承揽合同的特殊类型,包括工程勘察、设计、施工合同,签订建筑工程合同应当采用书面形式。