防水工程的施工合同该怎么写-工程合同纠纷问题在线咨询-法师兄

行动指南

甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲乙双方就芦花洲项目地下室防水工程，本着公平、公开、公正的原则，特签订此合同，内容如下：第一条：工程名称第二条：工程量及造价 1：工程量：工程施工结束后,按实际发生工程量计算。 2：工程造价：每平方米/ m2，最终面积据实结算。第三条：承包方式及付款方式付款方式：按每栋楼单独计算，所承包楼全部防水施工完成验收后抵顶西夏古城营业房，房屋价格为售房部开盘价，房屋价格与工程款差价现金找补，留3%为保修金，保修期过后付3%，保修期五年。第四条：施工工期本防水工程自施工条件开始，暂定自年月日至年月日完成。第五条：工程质量所有进场材料必须为合格产品，提供材料合格证，现场抽样复试合格(提供进场材料复试检验报告)，卷材厚度满足设计及现场监理、甲方要求，(主材为牌或牌)。第六条：双方责任： 1：甲方责任： (1)乙方人员进入现场后，负责清除现场障碍物，并交施工技术交底一份; (2)协调乙方与地方外界环境干扰及其它施工单位之间的关系; 2：乙方责任： (1)根据国家技术验收规范图纸设计，保质，保量，按时完成本合同工程项目; (2)按照国家规范和甲方要求，经双方协商提供各项技术材料; (3)乙方所有人员必须服从甲方现场管理人员及建设单位、监理总包的管理。 (4)工程竣工后，负责清理好现场; (5)如乙方因施工组织、人力、机具设备等原因造成工期拖延，甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料，或者另行指派施工队伍，由此引起劳务费用增加的部分由乙方双倍承担。第七条：工程验收结算工程竣工后，乙方通知甲方，由甲方邀约有关单位进行验收，办理好交接手续。第八条：本合同一式3份，甲方2份，乙方1份，未尽事宜，双方协商解决。第九条：本合同如有违约和争执，到仲裁部门解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日

相关专题推荐: 水运工程合同施工范本水运工程合同

律师普法

工地防水合同怎么签
委托专业合同律师代起草合同或就或对方提供的现有合同进行审查后签订

2021.03.23 143
施工合同必须写工程施工期限吗
必须写。法律规定，施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。所以施工合同要写施工的期限。

2021.01.31 158
建筑工程施工防水保质期多久
建筑工程施工防水保质期是5年。根据法律规定，在正常使用的条件下，房屋建筑屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为五年。

2020.12.21 917

专业问答

防水工程合同范本，防水工程施工合同内容有哪些
防水工程施工合同范本施工单位：_________（以下简称甲方）承包单位：_________（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_________防水工程委托乙方施工，为了明确双

2022-04-07 15,340
怎么写砌筑工程屋顶防水合同
还可参照以下内容：甲方全称：乙方：甲方防水工程委托乙方使用防水材料进行防水处理，总造价元， (1)承包方式：由乙方包工包料，甲方负责质量验收。 (2)质量要求：乙方按防水规范组织施工，以屋面不渗

2023-04-07 15,340
建筑工程屋顶防水合同怎么写
一下是建筑工程屋顶防水合同范本：甲方：乙方：经甲、乙双方本着公平、公正、互利、合理合法的原则协商一致，特签订以下协议，供双方共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地址：三、承包内容：四、承包方式：五、

2022-06-17 15,340
洗手间防水施工合同如何写
特别注意要明确关于违约责任的规定，大概是这样的：?合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除合同。如乙方不经甲方同意，单方解除合同，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排而造成的经济损失；如

2022-06-30 15,340

法律短视频

01:17
建筑工程施工承包合同怎么写
工程承包合同写法如下：首先需要写明甲乙双方的姓名，写上经过双方协商，乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款，付款的相关方式。最后写上工程的相关期限，在结尾的部分可以写上双方

807 2022.04.25
01:04
劳务合同和建筑工程施工合同的区别
劳务合同和建设工程施工合同的区别在于，二者的主体不同，而且二者的订立目的根本不同。劳务合同主要是指，民事主体之间以劳动的形式，提供给另一方主体的服务民事合同。双方签订劳务合同的目的在于，完成某一项劳务以及劳务成果。而建设工程施工合同主要是指

8,139 2022.04.15
01:13
工程施工合同纠纷如何解决
工程施工合同纠纷的解决途径，具体包括了： 1、与对方当事人进行协商，双方就纠纷问题重新协商； 2、如果无法协商的话，可以向当地的人民调解委员会申请调解介入； 3、根据工程施工合同的相关约定，向双方事先约定的仲裁委员会申请仲裁； 4、以对方当

834 2022.06.22

房产纠纷不同阶段法律问题导航

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐