施工合同延期违约的情况-违约金问题在线咨询-法师兄

行动指南

施工合同延期违约计算方式如下：施工合同延期违约金按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，双方按照约定处理；没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率进行计息。

律师普法

商品房施工因疫情延期复工，施工方属于违约吗
商品房施工因疫情延期复工，施工方不属于违约，施工单位应当收集政府要求停工以及允许复工的文件，并及时书面告知发包方。证明在施工单位无过错的情况下，因遵从政府要求而导致的工期延误，该延误期间为不可抗力因素导致，不属于施工单位违约，工期应当相应顺

2021.02.17 106
关于合同违约中的延迟履行的情况有哪些
关于合同违约中的延迟履行的情况有： 1.给付迟延，债务人在履行期限到来后，能够履行而无正当理由未能按期履行的行为； 2.受领迟延，债权人在债务人于履行期内履行时无正当理由未能及时接受债务履行的行为； 3.瑕庇给付，债务人虽履行了债务，但履行

2020.09.10 109
工期延误的情况有哪些
工期延误的情形包括： 1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。 2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能够正常进行。 3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能够正常进行。 4、工程设计变更和工

2021.03.23 314

专业问答

拆迁安置合同什么情况下延期违约金
拆迁安置延期违约金按超出导致损失30%为准。违约金是合同经济方式的一种，也是对违约的一种经济制裁。关于拆迁安置合同一定要延期违约金怎么算的问题，还可以点击在线律师咨询，我们帮你更快更有效的解答。

2023-10-20 15,340
在否为违约条款的情况下进行延期履行合同？
延期履行合同也算违约。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不

2023-03-17 15,340
一般情况下施工合同违约金上限是多少？
根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条规定，违约金最高一般不超过30％。

2022-06-29 15,340
工期顺延存在哪些情况算合法合同怎样约定工期
1、在工程量增加的施工过程中，发包人经常要求承包人增加工程量，必然导致工期增加。在这种情况下，工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中改变设计，由于发包人改变设计，承包人无法施工的期限应从工期中扣除，

2021-11-30 15,340

法律短视频

01:14
工期顺延哪些情况算合法
工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺

1,083 2022.04.15
01:09
工期延误违约金上限为多久
发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件，可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前，合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收，且

2,656 2022.04.17
01:15
在什么情况下可以延期交房
根据民法典的相关规定，可以延期交房的情况主要有两种： 1、由于政府手续延迟办理，或者因为施工延迟、市政配套延迟等情况导致的房屋延期交付，购房者应当给开发商一定的宽限，双方可以约定将交房时间延后； 2、因情势变更或者不可抗力因素导致延期的，开

575 2022.04.17