您的位置:法师兄 > 法律常识 > 房产纠纷法律常识

装修公司必须签好的工程监理合同有哪些

更新时间:2022.04.12

专题首页 法律短视频 律师说法 专业问答
行动指南
委托方(以下简称甲方) 监理方(以下简称乙方) 甲方委托乙方监理#装饰装修工程,双方经协商一致,同意签订以下合同: 一、服务内容、方式和要求 1、服务内容: ①工程名称:#公司承包装修工程 ②公司地址: ③工程数量:______室内工程 ④监理范围:装饰装修图纸内全部。 ⑤服务范围如下: (1)前期监理 审定设计方案及图纸;审核工程预算;设计方案确定后5个工作日,按设计图纸核算工程量按定额套预算,把控整个工程总造价。 (2)中期监理 根据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量;对各节点隐蔽项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工;对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的,与施工单位对接确认变更签证; (3)后期监理 工程结算审核;对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。 2、服务方式: ①施工前期,乙方配合甲方完成监理审核工作. ②施工期间,乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。 ③施工后期,乙方进行工程结算审核,协助甲方签订工程质量保修合同。 3、服务承诺: ①乙方在工程监理过程中,根据工程实际情况为甲方提供相关的合理化建议。 ②乙方以主动、认真、负责、公正的服务态度为甲方提供监理服务。 ③乙方对工程各施工重要环节进行详细监控,确保工程质量达到预期目标。 二、委托方提供如下条件: 为乙方提供已使用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录,和与本工程有关的协作单位、配合单位名录。 三、授权范围 甲方在委托的工程范围内,书面通知施工单位授予乙方以下监理权利: 1、对选用材料和施工质量的检验权。 2、施工工艺变更权,需经甲方同意。 3、对施工单位的处罚建议权。 4、对施工单位人员的调整建议权,对现场文明施工的管理权。 5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。 6、工程款支付审核,未经乙方签字认可,甲方不支付施工单位工程款项的管理权。 7、对工程质量、进度、费用的监控权,施工日期(提前或超期的)签认权。 11、与协作单位组织协调的主持权。 四、合同期限: 从签订合同之日起,即年___月__日至___年___月_日止。 五、监理费用及支付方式: 1、本次装修监理基本工资为_____元。[监理工期限三个月,如果工程超期一个月以上,则监理费用应在原来的基数上作为补偿] 2、提成支付方式: 合同期间提成为工程款的%,分两次支付,第一次支付60% 签定合同后三天内支付给乙方; 工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款40%。 六、违约责任: 1、在监理责任期限内,因乙方过失,给甲方造成了经济损失,甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。 2、因甲方不履行授予乙方的权限,造成的损失,乙方不予承担。 3、甲方不如期支付乙方监理费用,每超一天应承担合同价款5‰的违约金。 七、争议和解决办法: 1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时,以乙方的具体监理工作 行为是否符合国家相关监理规范和标准为依据进行裁定。 2、如有工程监理责任不能认定的,甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。 3、因违约或终止合同引起的损失和经济赔偿,双方协商解决,如未能达成一致,提交相关仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。 八、本合同一式两份,双方各执两份,签字后生效,工程结束后,自动作废。 甲方单位(章):乙方(章): 委托代理人(签字):委托代理人(签字): 甲方地址:乙方地址: 联系电话:联系电话: 年月日年月日
律师普法
  • 装修贷款必须要和装修公司合作吗
    装修贷款必须要和装修公司合作吗

    装修贷款没有要求必须要和装修公司合作。办理房屋装修贷款需要向银行提交的资料有: 1、本人的身份证原件以及复印件,单身证明(如果结婚,就要提供夫妻双方的身份证原件及复印件,以及结婚证书原件及复印件); 2、抵押物的证明,个人收入证明,房屋的装

    2021.12.12 2,549
  • 装饰公司和装修公司签合同有效吗
    装饰公司和装修公司签合同有效吗

    装饰分公司有权签订合同,但是需要经过总公司的授权才行,因为分公司的一切经营活动皆受总公司指挥。根据相关法律规定,分公司不能独立承担民事责任。

    2020.01.21 225
  • 工贸公司能否签装修合同
    工贸公司能否签装修合同

    工贸公司能否签装修合同主要看是否有装修资质。无论是公司还是个人,签订承包装修工程都是需要资质的。没有有效资质的个人是无法承担装修业务的,违反法律、行政法规的强制性规定的合同是无效的。除此之外,还要持有营业执照和税务登记证的签订合同才算是有效

    2023.02.23 141
专业问答
  • 装修工程必须签订协议吗

    是的,必须签订装饰装修协议住宅室内装饰装修管理办法:第十六条装修人,或者装修人和装饰装修企业,应当与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。住宅室内装饰装修管理服务协议应当包括下列内容:(一)装

    2022-03-16 15,340
  • 装修是必须要签一份装修合同吗?

    1、装修建议签订书面的装修合同。并且在合同中约定装修的开始日期和结束日期、装修的具体风格及要求、装修的合格标准以及装修价格等条款。并且要求装修人员按照合同约定的要求合理履行。 2、合同的内容由当事人约

    2022-06-27 15,340
  • 装修公司和装修工程签合同的流程是怎样的

    合同签订流程: 1、与装修公司确定合作的意向。 2、和装修公司进行装修设计方案的确认。 3、提交房屋装修预算。 4、明确装修的整体价格,确认总价。 5、核对装修合同的内容是否真实、清楚,明确在施工过程

    2023-05-14 15,340
  • 装修合同必须是建筑工程司法解释吗

    适应性,由于装修工程属于建设工程,装修合同应当属于建设工程合同,应当适用《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》等相关法律。《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》第三条:建设

    2021-12-04 15,340
法律短视频
  • 承包工程合同有哪些是必须要写的条款 01:19
    承包工程合同有哪些是必须要写的条款

    承包工程合同的必备条款包括:工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。法律对承包工程合同的发包人,和承包人的主

    948 2022.04.17
  • 装修合同纠纷的情况有哪些 01:14
    装修合同纠纷的情况有哪些

    装修合同纠纷的情况有以下几类: 1、装修单位没有履行完装修合同; 2、装修粗制滥造,施工质量低劣; 3、装修后的维修服务不完善或不履行质量承诺; 4、施工中的噪声扰民; 5、装修材料或废弃物乱堆乱放; 6、装修破坏了毗邻房屋; 7、装修破坏

    1,060 2022.12.11
  • 装修公司不按照合同施工怎么办 00:54
    装修公司不按照合同施工怎么办

    装修公司不按照合同施工的,可以要求承担违约责任,也可以解除装修合同。未按照合同施工的,属于违约行为,当事人可以要求装修公司承担违约责任,让装修公司按照合同进行施工,并且可以要求装修公司赔偿损失;也可以直接和装修公司解除装修合同,然后让装修公

    3,591 2022.05.11
房产纠纷不同阶段法律问题导航
装修公司必须签好的工程监理合同有哪些
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?