建设工程纠纷怎么处理-工程分包纠纷问题在线咨询-法师兄

行动指南

建设工程合同工期纠纷如何解决发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金，要主张工期违约金就涉及到举证问题，一个是实际开工时间的认定另一个是竣工时间的认定。认定开工日期开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式有以下几种： 1、合同中约定具体的日期作为开工日期 2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期 3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期 4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。若有开工会议纪要、开工通知明确了开工时间则可以此举证没有这些证据则可依据开工报告记载时间来作为开工时间若这些均没有，一般可以合同记载时间举证。认定竣工时间竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，关于竣工时间的认定，司法解释做出了规定： 1、以双方确认的日期为竣工日期。 2、经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 3、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期 4、未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移工程占有之日为竣工日期。前面说的承包人的原因导致的工期延误，而施工中往往由于发包人原因导致工期延误，由此产生工期顺延及索赔事项。要主张工期顺延及索赔，承包人需举证，即需要在施工过程中留存相应的资料、文件，这对施工管理是否规范、是否有完善的制度是一个考验。工期顺延的情形工期合法顺延时，是不需承担违约责任的，工期顺延的情形主要有以下： 1、施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加 2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。 4、发包人未按约支付工程款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误，发包人应当承担相应的工期延误责任。产生工期纠纷后，在通过法律处理的过程中，原则上采取谁主张谁取证的原则，所以，在整个施工过程中发包和承包方都要对以上各事项做好记录并保存好相关证明材料。

相关专题推荐: 工程建设纠纷请问工程建设纠纷代理词怎么写

律师普法

建设方如何处理工程转包纠纷
1、建设方可以按照转承包合同约定的价款进行结算。建设方有权不按承包合同约定的价款结算，请求按照实际施工人的资质等级进行结算；实际施工人没有资质的，只结算工程直接费；已经按照承包合同支付工程结算款的，可以要求承包人返还。可以要求转包人和实际施

2021.03.15 373
劳务纠纷和建设工程合同纠纷无法协商怎么处理
还可以调解、申请仲裁或提起诉讼。除了和解以外，合同纠纷的解决方法有 1、调解。要求有关机关进行调解，调解可以在诉讼外进行，也可以在诉讼中某个阶段进行。 2、仲裁。根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

2021.03.11 99
建设工程纠纷有几种
常见的建设工程纠纷有：1.发包方拖欠工程款违约纠纷；2.关于违法分包问题引起的工程款纠纷；3.竣工结算报告争议引发的拖欠工程款纠纷；4.建筑材料品质之争引起的拖欠工程款纠纷；5.拖欠质保金纠纷；6.合同无效引发的拖欠工程款纠纷等等。

2021.01.03 171

专业问答

建设工程纠纷怎么打官司(建设工程纠纷服务)
完善的方案应包括:一、对现有的事实和证据材料的掌握;二、双方的争议点及委托方的诉求;三、诉讼的策略的制定（包括但不仅限于对管辖法院的选择、对诉讼请求的设计、诉讼中的工作步骤、结合诉讼目的有效运用各种诉

2023-11-26 15,340
建设工程价款纠纷处理的原则是什么，建设工程价款纠纷处理法律依据
第七条发、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定： (—)预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式； (二)工程进度款的支付方式、数额及时限； (三)工程施工中发生变更时，工程价款的调

2022-04-08 15,340
如何处理工程建设中的纠纷
施工合同是建设工程合同的一种。发包方和承包方在签订建设工程时都必须具备相应的资质条件，若一方不具备相应的资质，则其签订的建设施工合同便因合同主体不合格而无效。对于无效的施工合同应根据实际履行情况和工程

2022-09-03 15,340
怎样处理建设工程分包责任纠纷
1、建设工程分包责任纠纷可以通过和解、协商、仲裁、诉讼处理。当事人可以按照平等互利的原则私下进行和解，和解不成可请第三方加以协商解决；协商不成时可以根据分包合同的约定交由指定机构进行仲裁或者向人民法院

2023-03-20 15,340

法律短视频

00:56
建设工程施工纠纷管辖权如何确定
建设工程施工纠纷是工程建设过程中常见的纠纷，通常是因为建设工程合同履行的问题引发的。面对合同纠纷，依据我国《民事诉讼法》和有关司法解释作出了相应的规定，要分三步进行分析： 1、首先，看合同是否有有效的仲裁协议，或合同中是否存在有效的仲裁条

1,513 2022.05.11
01:02
工程转包纠纷要怎么处理
分为以下几种情况： 1、法律不允许转包，因此转包合同无效，按照《民法典》建设工程合同无效的规定来处理； 2、合同无效路径：竣工验收合格的，仍应折价补偿承包人；竣工验收不合格的，经修复后合格的，折价补偿承包人，但承包人要自行承担修复费用；修复

1,238 2022.04.17
01:23
工程承揽合同纠纷涉外怎么处理
涉外合同的当事人可以选择处理合同争议所适用的法律，法律另有规定的除外。涉外合同的当事人没有选择的，适用与合同有最密切联系的国家的法律。涉外合同或者涉外财产权益纠纷的当事人，可以用书面协议选择与争议有实际联系的地点的法院管辖。由于涉外民事诉

1,021 2022.04.17

房产纠纷不同阶段法律问题导航

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐