您的位置:法师兄 > 法律常识 > 房产纠纷法律常识

土方施工合同如何签字

更新时间:2022.04.15

专题首页 法律短视频 律师说法 专业问答
行动指南
土石方工程承包合同 甲方: 乙方: 因甲方需要,委托乙方承建土石方工程,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程项目协商一致,订立协议并共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二、工程承包方式 工程承包方式采取以乙方保质保量完成本工程土石方工程项目工作内容为前提的包工包料(双包)承包方式。 三、工程范围及内容 按工程量清单所列内容。主要包干内容有:清表、清淤、挖方(爆破)、填方、弃方、换填、抛填、边坡处理、护肩、护脚、管涵、管沟(井)、路床、花池种植土回填配型、车行道及人行道路基顶面清平等。 四、工期 合同工期为90个日历天。 五、质量标准 符合国家相关市政道路建设标准要求及设计文件的要求,达到合格工程标准。 六、合同价款及结算方式 1、本合同工程价款结算采用综合总价包干的方式,总价为元,大写:,包干价均含人工费、材料费、工具辅料费、管理费、施工用水用电费、利润、风险费等。综合价不作任何调整。 2、如甲方对工程施工作变更,因变更所产生的费用增减按实进行增减结算。 3、本协议履行期间的任何材料、人工、机械等市场因素价格发生变化,本协议的价格均不作任何调整。 七、付款方式 1、按每月25日之前向甲方上报当月实际完成工程量明细报表,并经业主和监理复核并签认后,于次月10前支付当月已合格完工工程款的70%。 2、工程竣工验收合格,双方结算完成后,支付至总工程价款的97%。 3、工程价款的3%作为质量保修金。保修期为一年,若无质量问题及其他违约情形,保修期满半年后甲方支付给乙方质保金的50%,保修期满一年后,若无质量问题及其他违约情形,甲方支付给乙方剩余的质保金。 八、质量及验收 1、按国家现行验收规范执行。 2、工程质量验收必须按国家市政道路工程规范执行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。 3、按设计文件要求进行施工,施工资料严格按国家有关规范执行,若不符合规范要求,甲方有权要求乙方整改。施工过程中严格按照经审批的施工组织设计及专项方案进行施工。 4、所有涉及隐蔽施工的项目,必须经业主和监理共同验收合格后方能进行隐蔽。 5、业主、甲方和监理发现质量问题时,乙方必须按要求进行限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况对乙方进行罚款处理,情节严重的责令退场,一切损失由乙方负责。 九、工期 乙方必须按合同工期进行施工,接受甲方、业主、监理对工程进度的的监督、检查。如工程实际进度与计划不符时,甲方、业主、监理有权责令乙方限期改进,乙方应按甲方、业主、监理的要求提出整改措施,经批准后执行,期间赶工费由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在接到通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备;乙方每拖延一天撤离按2000元/天罚款支付给甲方,若造成其他损失的应全额赔偿。 十、安全用文明施工管理 1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范,重视安全。 2、乙方不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。 3、在进行石方爆破作业时,严格按爆破作业有关规范要求及安全措施进行施工,不得对周围建筑物和构筑物造成破坏,如损坏及经济纠纷,一律由乙方承担其相应责任。 4、在施工过程中发生一切事故和其他内容纠纷,均由乙方自行处理并承担全部责任。 5、由于乙方人员与地方产生任何纠纷,应及时向甲方书面告知,未经同意不得私下进行任何处理。 6、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,不得给甲方造成任何影响。 十一、甲方权利和义务 1、按约定提供图纸资料,进行图纸技术交底。 2、按约定时间向乙方支付工程款。 十二、乙方权利和义务 1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。 2、必须服从甲方现场管理,全力配合甲方工作。 3、乙方对在承建范围内已的成品、半成品进行保护,在未验收交付业主前应负责看守、保管,并负责清理好场地卫生。若造成损失,由乙方负责修缮或赔偿。 4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不正当手段。否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。 5、在合同质保期内若发生质量问题,对属于乙方责任的工程质量问题,由乙方无偿返工或处理。乙方应在接到甲方电话或书面通知2个工作日内进场维修或处理。如乙方不能完成维修工作,甲方有权单方面委托其他施工单位进行维修,维修费在乙方的质保金中扣减。 6、施工期间用水、用电由乙方自行承担费用,住宿自行解决。 十三、违约责任 1、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,乙方不能保证工程质量或者延误工期,甲方有权终止合同,乙方应赔偿一切经济损失。 2、工程质量不符合合同规定的,乙方应无偿返工,由于返工造成延期交付的,每超过1天,甲方向乙方收取2000元罚款。 十四、附则 1、本协议经双方签字盖章后生效。 2、本协议一经签字,双方必须严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应及时协商解决。 3、本协议一式二份,双方各执一份。 甲方:乙方: 签约时间:年月日签约时间:年月日
律师普法
  • 包工程合同如何写?如何签署施工合同
    包工程合同如何写?如何签署施工合同

    包工程合同签订审核流程: 1、公司合同预算部严格按照招标文件相关条款、参照建设部印制的示范文本起草建筑安装施工合同,参与合同谈判,组织会签;参加对合同履行的评价。 2、合同预算部负责合同的商务条款,确认待签合同与审批调整建议的一致性; 3、

    2021.02.05 121
  • 未签施工合同如何计价
    未签施工合同如何计价

    未签施工合同可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准计价,或者按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量计价。

    2021.04.23 248
  • 如何签个人施工承包合同?
    如何签个人施工承包合同?

    承包工程合同不能由个人与个人签订。根据法律规定,建设工程应当由具有相应资质条件的单位进行施工,而个人不具有施工资质,因此个人与个人之间签订的工程合同一般无效。

    2020.05.15 143
专业问答
法律短视频
  • 如何在电子合同上签字 01:07
    如何在电子合同上签字

    在电子合同上签字的流程如下: 1、实名认证; 2、在线签署; 3、将签署过的合同发送给对方,并在签署的第一时间发送给对方签署,也将精确记录发送时间; 4、对方接受到发送的合同会收到通知,这时候对方只要登陆平台,将收到的电子合同进行电子签名,

    2,755 2023.07.10
  • 工程施工合同纠纷如何解决 01:13
    工程施工合同纠纷如何解决

    工程施工合同纠纷的解决途径,具体包括了: 1、与对方当事人进行协商,双方就纠纷问题重新协商; 2、如果无法协商的话,可以向当地的人民调解委员会申请调解介入; 3、根据工程施工合同的相关约定,向双方事先约定的仲裁委员会申请仲裁; 4、以对方当

    843 2022.06.22
  • 签购房合同需要夫妻双方签字吗 01:06
    签购房合同需要夫妻双方签字吗

    购房需要签订购房合同,一般情况下是看购房买受人是夫妻一方还是双方,如果是银行贷款买房的夫妻双方都得签字。签订购房合同的具体情形如下: 1、如果购房合同的买受人为夫妻双方,是需要夫妻双方共同签字,会有两本房产证,属于夫妻共有房产; 2、如果购

    941 2023.08.10
房产纠纷不同阶段法律问题导航
土方施工合同如何签字
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?