施工合同中的合同违约责任有哪些-一方不同意问题在线咨询-法师兄

行动指南

在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，承包人有权要求工期和费用索赔。施工合同的违约责任如上所述

相关专题推荐: 最新的合同中有哪些违约责任

律师普法

委托合同中哪些违约责任？
委托合同违约责任有： 1.委托人违反费用支付义务的违约责任； 2.委托人违反报酬支付义务的违约责任； 3.受托人因归责于自己的事由致使委托人受到损失的违约责任。

2021.03.12 447
民法典中施工劳务分包合同的违约责任是哪些
《民法典》中施工劳务分包合同的违约责任是：继续履行的违约责任、采取补救措施的违约责任、赔偿损失的违约责任。一方违约造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过订立合同时预见到或应

2023.02.23 148
合同中怎么规定施工中提供的违约责任
对工程合同中的违约条款的设定，要需要根据工程的具体内容、可能出现的违约情形，收双方通过协商的方式来确定，是没有固定的可以直接套用的表述的。当事人既可以在合同中约定违约的责任形式，也可以约定违约责任的范围及损失的计算方法。具体表现在当事人可事

2021.02.18 127

专业问答

合同违约责任的补救措施有哪些？
关于采取补救措施的具体方式，我国相关法律作了如下规定： 1、《民法典》第582条规定为：修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等。 2、《消费者权益保护法》第44条规定为：修理、重作、更换、退货、补

2023-12-10 15,340
建设施工合同违约责任有什么违约责任？
如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人

2022-08-05 15,340
随时解除合同的违约责任，合同法中的违约责任是指哪些
1、合同解除的前提条件是合同有效。无效合同、效力待定合同、可变更可撤销合同谈不上解除问题。 2、合同解除后，当事人的合同权利义务终止。合同尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事

2022-08-19 15,340
如何约定合同违约责任？合同履行中承担违约责任的方式有哪些
我们应当了解，在合同履行中的违约责任，一般是为了更好的约束当事人履行合同的义务，更好的保障合同双方的合法权益，因此，想必大家想知道，关于合同履行中承担违约责任的方式？广东环球经纬律师事务所周卡方律师解

2022-10-18 15,340

法律短视频

00:57
合同违约责任包括哪些
合同违约责任包括以下内容： 1、实际履行。一方当事人违约，另一方当事人可以请求其履行或请求法院判决其履行合同规定的特定义务； 2、采取补救措施。受损害方可以要求违约方采取合理的补救措施； 3、赔偿损失。违约人补偿、赔偿受害人因违约所遭受的损

847 2023.02.18
01:22
医疗服务合同的违约责任有哪些
医疗服务合同中的违约责任，主要承担方式就是赔偿损失。而继续履行合同，只在部分情况下可以适用。一般在医疗服务合同中，病患可以自己的身体为对象，授权给医方进行检查病情及治疗。因此，提供治疗的医方应该秉承诚信原则，尽到善良管理人应尽的义务。如果

562 2022.04.17
01:22
合同怎样约定违约责任
违约责任，即当事人没有履行合同义务，或履行合同义务与约定不一致，而依法要承担的民事责任。我国法律规定，在合同中，如果一方不履行合同义务等的，需承担继续履行、或采取补救措施、或赔偿损失等违约责任。违约责任可以让合同的当事人在合同里做具体的

1,454 2022.04.17