工程索赔是什么

2022-04-12 1,940

普法内容

工程索赔是在施工过程中，由于施工方的原因造成的工期和质量的问题，则甲方可以向施工方来进行索赔，包括工期的索赔、质量问题的价钱的索赔等等；也有由于建设单位的原因，如设计图纸有问题的、工程预付款不到位的、由甲方办理的各项证件未达到施工要求的等等原因，则可以由施工方向建设单位（甲方）来进行工期的索赔和经济的索赔，这也是工程索赔中常见的索赔。

《民法总则》、《dao合同法》、《建筑法》等涉及工程索版赔的条款，建权设部发布的建设工程各种示范文本，也可以作为行业惯例，作为工程索赔的法律依据。《民法总则》规定了违约与侵权的原则性规定。《合同法》不仅有原则性规定，而且《合同法》第十六章建设工程合同，则对违约导致的索赔责任作了详细的规定，如：《合同法》第二百八十三条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失；”第二百八十四条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

什么是工程索赔证据
工程索赔证据包括工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件、各种施工进度表、施工备忘录(日记)、建筑师和工程师的口头指示记录、工程照片、收集、记录每天的气象报告和实际气候情况等证据。

2020-04-10 167
工程索赔的步骤都有哪些，工程索赔的主要依据是什么
工程索赔的主要依据是按照建设工程工程量清单计价规范（B50500－）执行。 4．6索赔与现场签证 4．6．1合同一方向另一方提出索赔，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合合同的相关约定。 4．6．2若承包人认为非承包人原因发生的事件造成了

2024-07-16 7
工伤索赔的相关程序是什么？
工伤索赔的相关程序的第一步是；提交材料提出工伤认定申请应当提交下列材料：（一）工伤认定申请表（二）与用人单位存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料（三）医疗诊断证明或者职业病诊断证明书（或者职业病诊断鉴定书）。工伤认定申请表应当包

2024-06-13 8

专业问答更多>>

什么是工程索赔？工程索赔的意思是什么？工程索赔的依据和处理原则
工程索赔是指工程承包合同履行中发包人或承包人因对方不履行或不完全履行约定的义务，或者由于对方的行为以及无法防止的外因使权利人受到损失时而向对方提出赔偿要求的权利。工程索赔是双向的，包括施工索赔和业主索

2022-02-15 15,340
工伤索赔依据什么索赔工伤索赔程序是怎样的
工伤索赔依据工伤流程图:工伤——单位30日，个人1年——申请工伤(工伤申请表医疗机构的诊断证明劳动关系证明）——受理工伤申请(15日内，补齐材料)——工伤认定结论（60日做出）——申请劳动能力鉴定

2022-04-28 15,340
工程索赔的方式有哪些？工程索赔的条件是什么
工程索赔在工程中是经常遇到的事情，因为工程索赔发生在合同履行的过程之中，所以工程索赔要严格按照合同的约定来进行，导致工程索赔的原因有很多，例如天气的变化以及设计图纸的变更等都可能引起工程索赔，那么工程

2022-12-10 15,340
什么是建筑工程索赔方法
1、以合同为依据原则索赔的提出首先应当以承发包双方之间存在有效的合同条款为依据。合同是双方当事人经过平等协商后达成的合意，对双方均有法律上的约束力，记载着双方的权利义务以及合同风险分配的内容。索赔人

2023-06-20 15,340

法律短视频更多>>

00:58
建设工程索赔时效是怎样的
在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

1,158 15,340
00:44
发包人的反索赔是什么
发包人反索赔，即发包人向承包人提出索赔，是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人为了维护自己的利益，向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面，一是施工索赔的预防，二是发包人向承包人提出

1,356 15,340
01:08
承包方可按什么程序向发包方索赔
承包方向发包方索赔的程序为首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知。然后向工程师提出索赔报告及有关资料。工程师在收到上诉资料后给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。最后再向工程师送交最终的索赔报告。工程师在收到承包人送交的索赔

958 15,340