施工索赔的原因有哪些

2022-04-16 1,569

普法内容

施工索赔发主要有以下四个原因：1、合同文件前后矛盾和用词不严谨；用词不严谨导致双方对合同条款的不同理解，从而引起工程索赔；2、建筑过程的难度和复杂性增大，随着社会的发展，设计难度不断增大，施工过程也变得更加复杂，往往在施工过程中随时发现问题，随时解决；3、建筑业经济效益的影响；在投标报价中，业主也常由于建筑成本的不断增加，预算常处于紧张状态；4、项目管理模式的变化；在工程实施过程中，管理上的失误往往是难免的。若一方失误，不仅会对自己造成损失，也会连累与此有关系的单位。

《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

造成工程施工结算纠纷的原因有哪些？
建设工程结算纠纷的原因如下： (一)工程量纷争； (二)竣工决算时间的争议； (三)合同违约的争议； (四)材料价格市场波动的问题； (五)总包和分包争议； (六)尾款相关争议。还有： 1、建设资本金准备不足。 2、建设工程发包过程中违法行

2021-04-28 301
工程施工索赔有哪些要注意的地方
工程施工索赔注意的地方有： 1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔； 2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则索赔利益可能丧失； 3、实现施工索赔的关键是承包人提供的证据确实充分； 4、施工索赔是单方面主张权利

2022-04-14 183
施工过程中有哪些索赔要求
施工中提出的索赔主要有：首先，工程质量索赔；其次，工程进度索赔；最后，工程保修款。

2020-05-30 119

专业问答更多>>

2022年施工索赔发生的原因
施工索赔发生的原因大致有以下四个方面：第一，建筑过程的难度和复杂性增大。随着社会的发展，出现了越来越多的新技术、新工艺，业主对项目建设的质量和功能要求越来越高，越来越完善，设计难度不断增大，施工过

2023-01-02 15,340
因施工过程中的原因停工或者索赔的案例
案例：某工程合同规定2007.10.30竣工，在实际施工过程中，先后因下列原因导致关键线路中的工程延误93天．（1)2007.5.10-5.19日，因设计变更等候图纸停工10天（2）2007.5.15

2022-02-27 15,340
2022年国际工程施工索赔的主要原因有什么
国际工程施工索赔的主要原因： 1、风险分担不均。 2、施工条件变化。 3、工程变更。 4、工程拖期。 5、业主违约。 6、合同缺陷。 7、国家法令变更。

2022-11-22 15,340
因为施工单方面的原因退场应该怎么索赔
请问跟总包有签订相关的合同吗以合同约定的为准，可以要求对方承担违约责任。具体情况欢迎来电详谈，来电咨询免费。

2022-10-21 15,340

法律短视频更多>>

00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

1,577 15,340
01:08
商标驳回的原因有哪些
我国商标被驳回具体常见原因主要包括以下几个： 1、商标查询不利导致近似商标被驳回：由于商标申请人没有办法相详尽查询近似商标的所有内容，不免有遗漏的现象发生，不能被排除的近似商标在申请时会被商标局驳回。 2、盲查期导致的近似商标被驳回：由于商

3,243 15,340
01:18
公司注销原因有哪些
公司注销，指的是当一家公司宣告破产时，或者是被别家公司收购、公司规定的营业已满不续的、或者因公司内部解散等情况时，公司需至登记机关申请公司注销，终止法人资格的过程。公司注销一般是因为内部、或者是外部的原因导致，内部原因，例如公司经营管理不

6,903 15,340