您的位置:法师兄 > 律师普法 > 什么是指工期顺延
什么是指工期顺延

什么是指工期顺延

2022-04-12 380
普法内容
工期顺延是指在双方订立工程合同时,约定的完成工程所需要的时间,而且约定了发包方和承包方如何遵守合同和在有违约情形下怎么承担违约责任的合同。当承包方在施工过程中,为不可抗力或者其他不归承包方的原因,导致承办方无法正常施工,不能按照约定时间完工的情况下,承包方可以向发包人商量完工时间相较于约定时间延迟。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条,当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 工期延误与工期顺延
    工期延误与工期顺延

    所谓工期延误是指工程施工过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期,从而可能导致整个合同工期的延长。 工期延误通常包括两种情况:一种是在施工过程中,实际的施工进度与发包人批准的计划施工进度相比落后了,这时就存在工期延误的事实

    2024-06-05 13
  • 工程款延付工期顺延吗
    工程款延付工期顺延吗

    工程款延付工期可以顺延,工期顺延一般包括下列情况: 1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备; 2、发包人没有及时向承包人提供施工资金; 3、发包人突然变更施工计划等各种情形。

    2024-07-01 23
  • 房产证延期顺延什么意思
    房产证延期顺延什么意思

    《税收征管法》中涉及期限相关条款颇多。针对如何实际运用这一法令,服务于税务部门与纳税人,《税收征管法实施细则》第109条明确规范:如遇法定节假日延续至最后一天时,该日期次日即为期限截止之日;若期间恰逢三天或以上连续法定节假日,则按该天数予以

    2024-04-27 7
专业问答更多>>
  • 工期,工期顺延与工期延误是什么意思?

    所谓工期延误,是指工程施工过程中任何一项或多项工作的实际完成日期晚于计划规定的完成日期,可能导致整个合同工期延长。工期延误通常包括两种情况:一种是在施工过程中,实际施工进度落后于发包人批准的计划施工进

    2021-11-20 15,340
  • 工期顺延的法律解释是什么?

    工期顺延是指下雨等自然因素,还有就是停水、停电等导致停工原因,签订工期顺延合同之后,就可以保护施工方的免受合同违约的责任。

    2023-02-24 15,340
  • 工期是通常常说的顺延还是不顺延

    所谓工期延期,是指承包商根据法律和合同对工期延期的事实状态进行的变更,即工期延期是事实,但由于符合法律或双方约定的一些条件,双方就事件造成的延期天数达成一致。工期延期需要满足以下条件:1。施工过程中,

    2021-11-20 15,340
  • 时效工期顺延什么意思

    工期延期是指承包人根据法律和合同,在非承包人原因和不可抗力导致无法正常施工的情况下,双方就事件造成的延期天数达成一致的行为。

    2021-11-07 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期顺延和工期延误有什么区别 01:21
    工期顺延和工期延误有什么区别

    工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

    3,328 15,340
  • 工期顺延哪些情况算合法 01:14
    工期顺延哪些情况算合法

    工期顺延的合法情况有,发包人要求承包人增加工程量;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺

    1,087 15,340
  • 产假法定节假日顺延吗 01:01
    产假法定节假日顺延吗

    产假法定节假日不顺延。产假与法定假日重合是不可以顺延补休法定假的,一般产假90天,已经包含了其中的法定节假日。依据《女职工劳动保护特别规定》的规定,女职工生育享受98天产假,其中产前可以休假15天;女职工难产的,那么单位可以适当增加产假15

    3,169 15,340
郑萌律师 郑萌律师

广东国凡律师事务所 | 专职律师

擅长:合同纠纷、债权债务、刑事辩护
咨询律师
400-110-2019
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?